Stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera – Cass. n. 9150/2023

Appalto (contratto di) - consegna dell'opera - Stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera - Obbligazione unitaria per il ritardo mediante penale - Ritardo nella consegna dell'opera nei confronti del committente - Imputazione del ritardo - Rilevanza esterna - Esclusione - Fondamento.

In caso di stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera, ciascuna impresa, pur conservando la propria autonoma soggettività giuridica, può contrarre un'obbligazione unitaria con riferimento all'assunzione di responsabilità per il ritardo nei confronti del comune committente convenendo la pattuizione di una penale. Sicché a fronte dell'obbligazione assunta non rileva l'imputazione del ritardo, avendo questo attinenza ai soli rapporti interni tra gli appaltatori.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9150 del 03/04/2023 (Rv. 667520 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1384, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_1655